课件首页flash课件网络试题教案学档说课稿考研真题课时学案精品作文工作总结实用文档教学论文个人简历论文中心考试中心教学素材文学作品法律文书幼儿教育软件科技英语学习学习教程党团社会故事大王科普知识中考专题高考专题
您现在的位置:极品课件网 > 实用文档 > 合同范文 >

2017二建施工管理知识:施工合同范本中工期、索

发布时间:2018-01-10 13:05  作者:极品课件站  点击数:

合同范本通用条款11.2规定推迟开工日期,业主应赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。延期开工会造成承包商原定人、机、料调配计划的变更风险,分包商的报价有效期到期风险,物价上涨风险等。由于承包商往往只能获得延期开工造成直接经济损失的全部或部分赔偿,间接损失一般不容易得到赔偿,因此大多数情况下承包商都希望及时开工,缩短投标和开工之间的时间。为了获得间接损失,承包商有必要在专用条款11.2进行约定,如由于业主延期开工,物价上涨的风险如何调整。

同理,合同范本通用条款13.1规定七个原因造成的工期延误,经工程师确认,工期可相应顺延;合同范本通用条款8.3指出业主未能履行义务,导致工期延误或给承包商造成损失的,业主赔偿承包商有关损失,顺延延误的工期。显然,在工期延误不可避免的情况下,承包商使用合同范本通用条款8.3及时向业主提出索赔,弥补由于工期延误会打乱承包商原定施工计划所造成的劳动力、设备低效率的损失、现场管理费用和总部管理费用的增加,必须注意收集有力证据,科学合理地计算造成的损失。

索赔是建设工程施工合同中经常发生的事情,当然有经验的承包商会避免使用索赔二字而尽量采用经济补偿的字眼。索赔当然要有正当的索赔理由,因此承包商要在索赔事件发生时保留有效的证据。索赔一般应分两个步骤进行,首先提出索赔的意向即索赔事项,然后再进一步提交延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及相应的材料,这规定在合同范本通用条款的36索赔。在工程签证和工程索赔的关系中经常遇到的一个问题就是:工程监理或业主对承包商提出的设计变更或施工变更追加合同价款的签证不予书面确认,承包商是否可以索赔?第二个问题是:过了索赔期限,承包商还是否能获得索赔?关于第一个问题,最高人民法院《审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条规定:“承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。”关于第二个问题是承包商需要高度重视的问题,分三种情况考虑:①当事人约定了索赔期限,但没有规定过期不能索赔,那么索赔时效为发生索赔事件后2年;②当事人约定了索赔期限,并明确规定超过了约定的期限就不能索赔,那么索赔时效就是约定的期限,过期就作废;③当事人对索赔没有规定,这属于索赔期限约定不明,按《民法通则》第88条第2款和《合同法》第62条第4款规定,承包人随时有权提出索赔,没有时效的限制。

  想知道2018年二级建造师考试动态、考试大纲、免费直播等考试资讯?点击进行短信订阅>>

加入群遇见考友【二级建造师QQ群】:300149629

辅导班次   价格   辅导期   班次介绍   购买  
特色班   特色班550元/门   当期考试结束后一周关闭  

4大班次+3套全真模拟题
24小时专家在线答疑

  购买 >  
续学保障+400元/门   考试不过,第二年免费学  
精品班   精品班700元/门   当期考试结束后一周关闭  

5大班次+3套全真模拟题
+1套预测试题
智能交互课件 阶段测试点评

  购买 >  
续学保障+500元/门   考试不过,第二年免费学  
实验班   实验班1080元/门   当期考试结束后一周关闭  

3套全真模拟题+2套预测试题
+冲关宝典
专职助教跟踪指导 一对一教学

  购买 >  
续学保障+820元/门   考试不过,第二年免费学  
定制班   定制班1800元/门   当期考试结束后一周关闭  

辅导教材+3套模拟+3套预测题
+冲关宝典+重点资料
大数据分析小灶教学 私人定制服务

  购买 >  
续学保障+1400元/门   考试不过,第二年免费学  
移动班   260元/门   当期考试结束后一周关闭   以知识点为单元授课,强化重
点、难点、考点
  购买 >  

注:4大班次包含预习班、基础班、习题班和考点串讲班。

    

 关于本站    网站帮助    广告合作    下载声明  
Copyright ©2006-2010ss All Rights Reserved.
浙ICP备09021635号

友情链接/网站合作咨询: